1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю Товар партиями, согласно принятым к исполнению Заказам Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Наименование, количество, ассортимент Товара указываются в Заказе Покупателя и считаются согласованными с момента выставления Поставщиком счета на оплату.
1.3. Поставщик гарантирует Покупателю, что на момент поставки он является собственником поставляемых товаров; поставляемые товары свободны от любых обременений и прав третьих лиц; права на интеллектуальную собственность третьих лиц не нарушаются. Если в рамках настоящего Договора будут поставляться товары иностранного производства, то Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар прошел таможенную очистку, к моменту передачи Товара Покупателю полностью завершено его таможенное оформление в режиме выпуска для свободного обращения, Товар ввезен на территорию РФ с соблюдением правил, установленных законодательством РФ.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.12.1. Цена Товара устанавливается Поставщиком в российских рублях и отражается в товаросопроводительных документах. Поставщик обязуется поставлять Товар по ценам, указанным в счете, выставляемом на основании Заказа Покупателя. Цена Товара, указанная в счете Поставщика, изменению в одностороннем порядке не подлежит.
2.2. Оплата партии Товара производится : 100 % предоплата.
2.3. Поставщик обязан предоставлять Покупателю первичные бухгалтерские документы и счета-фактуры, в порядке, в сроки и с соблюдением требований к оформлению, предусмотренных законодательством РФ. В противном случае Поставщик обязан в срок не более 5 рабочих дней с момента получения соответствующего требования от Покупателя устранить нарушения, а в случае неустранения - компенсировать Покупателю убытки, вызванные непредоставлением либо ненадлежащим оформлением документации.
3. КАЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Качество Товара должно соответствовать установленным законодательством РФ требованиям. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Если на Товар установлен срок годности, то в момент поставки Товара он должен составлять не менее 80 % от общего срока годности.
3.2. Поставщик поставлен в известность о том, что Товар приобретается для его дальнейшей продажи в оптовой и розничной торговой сети. Товар, его упаковка, маркировка и сопроводительная документация должны соответствовать требованиям законодательства РФ, установленным для реализации товара в розничной торговой сети; данное условие является существенным для Покупателя.
4. СРОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка товаров осуществляется партиями, в сроки и в количестве согласно принятым к исполнению Заказам Покупателя. Если иное не согласовано Сторонами, срок поставки партии Товара не может превышать 3 дней с момента принятия Заказа Поставщиком к исполнению (п.4.3).
4.2. Заказ направляется Поставщику посредством факсимильной или электронной связи.
4.3. В течение одного рабочего дня после получения Заказа Поставщик обязан в удостоверение его получения и в подтверждение исполнения его условий (количество, ассортимент Товара, сроки исполнения Заказа и т.д.) подписать Заказ и отправить его Покупателю либо выставить счет на оплату, содержащий вышеуказанные сведения.
4.4. Если иное не указано в Заказе Покупателя, отгрузка товара осуществляется со склада поставщика транспортом Покупателя. Датой поставки товара является дата подписания накладной уполномоченным представителем Покупателя.
4.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент вручения Товара уполномоченному представителю Покупателя и подписания им накладной. Риск случайной гибели, утраты и повреждения Товара несет его собственник.
5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Приемка Товара по количеству, ассортименту и качеству (внешним осмотром без вскрытия ненарушенной заводской упаковки) производятся Покупателем в момент получения Товара от Поставщика.
5.2. Если при передаче Товара Покупателю будет обнаружено несоответствие Товара требованиям Договора, Покупатель вправе отказаться от получения такого Товара, сделав соответствующую отметку в накладной, за исключением случаев, когда Поставщик незамедлительно (до окончания приемки) устранит обнаруженное несоответствие.
5.3. Внутритарная приемка и проверка комплектности производятся при предпродажной подготовке, т.е. непосредственно перед продажей Товара конечному потребителю.
5.4. При обнаружении недостатков Покупатель извещает об этом Поставщика в течение пяти рабочих дней с момента обнаружения недостатков. Уполномоченный представитель Поставщика обязан прибыть к Покупателю в течение пяти рабочих дней с момента получения Поставщиком извещения для осмотра Товара и составления двустороннего акта. В случае неявки представителя Поставщика в установленный срок и/или в случае его отказа от составления акта, Покупатель вправе составить акт в одностороннем порядке.
5.5. Срок устранения недостатков, за которые согласно законодательству РФ отвечает Поставщик, не должен превышать двадцати дней с момента заявления соответствующего требования Покупателем. При невозможности устранения недостатков в указанный срок, а равно в случае обнаружения существенных недостатков Покупатель вправе отказаться от такого товара, а Поставщик по требованию Покупателя обязан возвратить полученные за Товар денежные средства в пятидневный срок. Переданный Покупателю Товар, не соответствующий условиям настоящего Договора, считается непоставленным.
5.6. Покупатель вправе требовать от Поставщика замены Товара, не соответствующего требованиям настоящего Договора, возвращенного Покупателю потребителем, в течение двадцати дней со дня получения претензии, а также компенсации убытков, возникших вследствие поставки Товара, не соответствующего установленным требованиям.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За просрочку исполнения какого-либо из взятых на себя обязательств Поставщик по требованию Покупателя уплачивает последнему штрафную неустойку в виде пени в размере 0,05% от стоимости Товара, в отношении которого обязательство не исполнено в срок, за каждый день просрочки.
При нарушении срока поставки партии (части партии) Товара более чем на 20 дней Покупатель вправе в одностороннем порядке без обращения в арбитражный суд отказаться от исполнения настоящего Договора в части соответствующего Заказа (или части Заказа).
6.2. За просрочку оплаты полученного Товара, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает последнему пеню в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки
6.3. В случае, если компетентными государственными органами с Покупателя будет взыскан штраф за несоответствие Товара, полученного от Поставщика, и(или) его упаковки, маркировки либо сопроводительной документации требованиям действующего законодательства РФ, в том числе в области стандартизации, сертификации, защиты прав потребителей и(или) будут выявлены нарушения порядка ввоза Товара на территорию РФ и выпуска в свободное обращение (для импортных товаров), в том числе в связи с неправильным оформлением переданных Поставщиком Покупателю документов, и(или) Товар будет изъят и(или) снят с реализации по указанным выше причинам, Поставщик в течение пяти рабочих дней с момента получения документально подтвержденного требования Покупателя компенсирует последнему убытки в полном объеме, в том числе возмещает сумму наложенного на Покупателя штрафа и стоимость изъятого или снятого с реализации Товара, а также иные расходы, понесенные Покупателем, в связи с этим. Товар, снятый с реализации, должен быть вывезен Поставщиком течение десяти дней.
6.4. Начисление и перечисление неустойки производится одной стороной только после получения требования об уплате неустойки от другой стороны. Сторона вправе не заявлять требований о взыскании неустойки.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения истца. Досудебный претензионный порядок обязателен.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу в момент его подписания Сторонами и действует по 31.декабря.2010 г. Если ни одна из Сторон в течение последнего месяца срока действия Договора не заявит о своем намерении прекратить Договор, он пролонгируется на тех же условиях на следующий год.
9.2. С момента подписания Договора все ранее достигнутые Сторонами соглашения, относящиеся к предмету настоящего Договора, утрачивают силу.
9.3. Договор может быть расторгнут или изменен по основаниям, предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
9.4. Покупатель вправе в одностороннем порядке без обращения в арбитражный суд отказаться от исполнения настоящего Договора при существенном нарушении Поставщиком условий Договора. К существенным нарушениям Договора Поставщиком, в частности, относится нарушение любого из следующих пунктов: 1.3., 3.1., 3.2., 5.5.
10. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Поставщик перед заключением Договора передает Покупателю заверенные копии следующих документов:
- Свидетельство о государственной регистрации и Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Устав (со всеми изменениями на дату заключения Договора);
- Документы (протоколы, доверенности и др.) , подтверждающие полномочия лица, подписывающего Договор.
10.2. Каждая из Сторон обязана незамедлительно письменно уведомить другую сторону об изменении своих реквизитов, в т.ч. банковских, и других сведений, имеющих отношение к исполнению Договора.
10.3. Настоящий Договор, а также любые иные документы, в том числе претензии, акты, письма, извещения, уведомления, за подписью уполномоченного лица одной из Сторон, переданные по факсу,будут иметь доказательственное значение и полную юридическую силу.
10.4. Настоящий договор составлен в двух идентичных подлинных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
